江苏开放大学工程建设合同管理060056形考作业三答案

文档介绍

注意：因为学习平台题目是随机，选择题选项也是随机，一定注意答案对应的选项，同学们在本页按“Ctrl+F”快捷搜索题目中“关键字”就可以快速定位题目!!!

同专业其他作业点击右侧标签查看

一、单选题

1. 下列选项中说法正确的是（ ）。

   A. 索赔发生在工程建设各阶段，但在施工竣工后发生较多

   B. 承包商可以向业主提出索赔，业主也可以向承包商提出索赔

   C. 总索赔比单项索赔要更易处理和解决

   D. 工程师对索赔的反驳，应该把承包人当作对立面，但应公正

   正确答案：B

2. 工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是( )。

   A. 当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定

   B. 认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料

   C. 批准承包人缩短合同工期

   D. 将批准的索赔额纳入月进度款中

   正确答案：C

3. 工程师对承包人提出的索赔进行审查时，承包人可以提供的证据不包括( )。

   A. 招标文件

   B. 各类财务凭证

   C. 合同履行过程中往来信函

   D. 施工现场记录

   正确答案：A

4. 属于按索赔处理方式分类的索赔是( )。

   A. 合同内索赔

   B. 综合索赔

   C. 工期索赔

   D. 工程变更索赔

   正确答案：B

5. 承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于（ ）。

   A. 工程延误索赔

   B. 工程变更索赔

   C. 工程加速索赔

   D. 合同工期索赔

   正确答案：C

6. 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是（  ）。

   A. 承包人应向业主提交索赔意向通知

   B. 承包人应向工程师提交索赔意向通知

   C. 承包人提交索赔意向通知没有期限限制

   D. 承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利丧失

   正确答案：B

7. 在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当( )。

   A. 增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延

   B. 增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延

   C. 增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延

   D. 增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延

   正确答案：C

8. 承包商只可索赔工期的延误是( )。

   A. 异常恶劣的气候条件

   B. 业主未及时交付合格的施工现场

   C. 特殊风险

   D. 业主要求增加额外工程

   正确答案：A

9. 仲裁委员会在收到申请书之日起___________内，认为符合受理条件的，应当受理并通知当事人。( )

   A. 10日

   B. 7日

   C. 15日

   D. 5日

   正确答案：D

10. 施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将425号的水泥当作525号水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应( )。

    A. 向人民法院起诉，要求确认该合同无效

    B. 向人民法院起诉，要求撤销该合同

    C. 向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效

    D. 向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同

    正确答案：B

二、多选题

1. 在建设工程施工索赔中，工程师判定承包人索赔成立的条件包括（ ）。

   A. 事件造成了承包人施工成本的额外支出或总工期延误

   B. 造成费用增加或工期延误的原因，不属于承包人应承担的责任

   C. 造成费用增加或工期延误的原因，属于分包人的过错

   D. 按合同约定的程序，承包人提交了索赔意向通知

   E. 按合同约定的程序，承包人提交了索赔报告

   正确答案：A; B; D; E

2. 下列证据中，能够作为承包商索赔有效证据的有（  ）。

   A. 招标文件

   B. 招标阶段现场考察时，招标人对承包人所提问题的口头解答

   C. 技术文件中提供的地质资料

   D. 工程师发布的书面指令

   E. 检查和试验记录

   正确答案：C; D; E

3. 根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中,可以给予承包商延长合同工期的有（  ）。

   A. 发生保险事件后业主未能从保险公司获得保险赔偿

   B. 施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件

   C. 业主提前占用部分工程导致后续施工的延误

   D. 后续法规调整引起的延误

   E. 施工中受到其他承包商的干扰

   正确答案：B; C; D; E

4. 根据FIDIC《施工合同条件》，承包人可以提出费用补偿的有（   ）。

   A. 延误发放图纸

   B. 不可预见的外界条件

   C. 其他承包商的干扰

   D. 异常不利的气候条件

   正确答案：A; B

5. 索赔成立的条件有（ ）。

   A. 与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或直接工期损失

   B. 造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任

   C. 承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告

   D. ABC中只要有一个条件成立，则索赔条件即成立

   E. ABC三个条件同时具备，则索赔条件成立

   正确答案：A; B; C; E

6. 按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为（ ）。

   A. 工程加速索赔

   B. 工程变更索赔

   C. 合同中明示的索赔

   D. 合同中默示的索赔

   E. 道义的索赔（也称额外支付）

   正确答案：C; D; E

7. 承包商提出正式的索赔报告的内容应当包括( )。

   A. 权益受影响的证据资料

   B. 事件发生的原因

   C. 索赔的依据

   D. 列出补偿的款额，并应有详细的计算资料

   E. 列出补偿的工期总数即可，不需要附交详细计算的有关资料

   正确答案：A; B; C; D

8. 对索赔报告的审查包括( )。

   A. 事态分析

   B. 证据资料调查

   C. 分析索赔理由

   D. 实际损失分析

   E. 损害事件原因分析

   正确答案：A; B; C; D; E

9. 索赔具有如下一些本质特征( )。

   A. 索赔的依据是法律法规、合同文件及工程建设惯例，但主要是合同文件

   B. 索赔是因非自身原因导致的，要求索赔一方没有过错

   C. 与原合同相比较，已经发生了额外的经济损失或工期损害

   D. 索赔必须有切实有效的证据

   E. 索赔是单方行为，双方还没有达成协议

   正确答案：A; B; C; D; E

10. 某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁、解决纠纷的前提条件是( )。

    A. 施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构

    B. 通过有关调解仍未解决合同纠纷

    C. 施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议

    D. 和解无效

    E. 人民法院没有管辖权

    正确答案：A; C; E

三、简答题

1. 判断承包商索赔是否成立应具备哪些条件？

   正确答案：（购买后获取答案）

2. 在施工合同中，由于发包人和承包人原因影响的工期延误有何规定？

   正确答案：（购买后获取答案）

3. 工程延误有哪些分类，工程延误的一般处理原则是什么？

   正确答案：（购买后获取答案）

   
   

4. 管理费索赔的计算方法有哪些？如何正确选择分摊方法？

   正确答案：（购买后获取答案）